建房的合同範本，在生活裏大家經常會見到合同書的存在,在關乎自身利益的情況下,大家會寫一份合同書保障自己的利益,明確自身的義務,減少相關的糾紛的發生,一起看看建房的合同範本.
建房的合同1
甲方：＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
乙方：＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣＿＿鎮＿＿村＿＿組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。
⒉、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋、工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設，工期爲＿＿＿天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的'安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈、乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。
⒋、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。
⒉、付款時間：第一次付款在施工開始後＿＿＿天內，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後＿＿＿＿天內給付。
四、違約責任
⒈、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金＿＿＿元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金＿＿＿元。
3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金＿＿＿元（或每日承擔違約金＿＿＿＿元）。
五、爭議解決辦法
⒈、發生合同爭議時雙方應友好協商。
⒉、如雙方協商不成雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉、本合同自簽訂之日起生效。
⒊、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：XXX
乙方簽字：XXX
年 月 日
建房的合同2
建設發包發(甲方)：身份證：
承包施工方(乙方)： 身份證：
經甲、乙雙方共同協商，雙方本着平等、誠信的原則，確保工程安全、優質、高效，經甲乙雙方協商自願簽訂本合同，就房屋建築有關事項達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、 承包方式
採用包工包料的方式
二、 承包價格
雙方約定按建築面積包乾，每平方米 元包乾建成。
三、 承建範圍
正負零以上的建築施工由乙方全權負責，從澆灌地圈樑、地盤等起直至屋頂封頂，廚房、衛生間防水均爲承包範圍，包含牆體砌築、內外牆粉刷、及瓦面等爲乙方承包範圍;面積：300㎡(以設計圖紙爲依據)
四、 甲方職責
甲方需根據乙方工程進度支付商定款項，付款不得拖欠，導致影響工程進度
五、 乙方職責
1、乙方自帶施工時所需的一切用具(含模板、攪拌機、震動器、腳手架等，且所有費用由乙方負責)，並按圖紙和甲方要求施工。
2、乙方購買材料時所產生的一起費用由乙方自行承擔。
3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工文明施工。
4、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
5、乙方在建築材料上把關，符合相關建築標準。
六、 工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責任影響房屋質量等行爲時，甲方有權要求乙方停工或整改。
3、砌牆平面平整垂直牆角，頂角垂直，砂漿均勻飽滿，澆灌平整、牢實，粉牆光滑平整，杜絕空鼓，牆磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，各項符合相關標準，或不低於同等商品房相關標準。
4、需混凝土澆灌的需一次性澆灌，乙方需合理安排時間，不得因天氣、工人等原因造成分次澆灌。混凝土使用標準不得低於同等建築的商混標準。
5、房屋牆體整體垂直度不得超過cm(釐米)的誤差
6、電路按圖紙和甲方要求施工，佈置合理規範、安全;開關、插座佈置合理，能正常使用。
7、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。
8、各項鋼筋使用不得低於一下標準：
地圈樑：Ф16 立柱: Ф 14 箍筋: Ф 8
板面: Ф 8 扎兩層
各鋼筋之間的間距不得低於同等商品房標準，捆紮後的鋼筋在澆灌之前須取得甲方同意(注：以上工程質量如不合格造成的損失由乙方負責。)
9、工程完工後(5年內)，如房屋出現建築安裝的質量問題，由施工方負責免費維修。
七、 工程款支付辦法
1、動工前甲方支付乙方人民幣(大寫啓動資金，待地圈樑、地面平整澆灌，第一層封頂驗收合格甲方支付乙方第一層工時費人民幣 元(大寫) 。全部工程完工檢查驗收合格後一個月內一次性結清剩餘款項。
八、 安全責任
乙方必須認真按施工操作程序施工，安全第一、質量第一、信譽第一、預防爲主，倘若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
九、 工期約定
工程於 年 月 日開工，於 年 月 日前竣工。
十、 違約責任
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工資由乙方負責;由乙方原因導致合同無法履行的，乙方承擔違約責任並賠償相應損失。
2、乙方若無事甲方的合理要求，或採取消極怠工或延誤工期等做法爲難甲方，在甲方明確告知以後仍不整改，視爲乙方根本違約，甲方有權解除並終止合同，所產生的款項概不支付，所產生的損失，甲方有權繼續追討
十一、 爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
十二、其它未盡事宜
1、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力
2、因自然災害、政策等不可抗拒因素造成合同無法履行時，雙方依據事實情況協商進行，合同可以繼續履行時，乙方所產生的工期延誤需取得甲方同意。
3、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，補充合同與本合同具有同等法律效力。
4、甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。
甲方簽字(章)：
乙方簽字(章)：
年 月 日
簽約地址：
建房的合同3
發包人： （以下簡稱甲方）
身份證號碼：
承包人： （以下簡稱乙方）
身份證號碼： 甲乙雙方根據現行《建築法》、《勞動法》規定，經過雙方協商，本着平等、自願、公平、誠實、守信的原則。雙方就本着建築工程施工事宜達成共同遵守的條款如下：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：凡圖紙以內的工程，乙方負責作完，凡圖紙以外的工程，甲方再加工時費。
4、本工程爲框架結構（毛地，沒有瓦帽，屋頂無造型。）
5、承包形式：包工不包料。只包土建和內牆打一道糙泥找平，其餘不包。
6、圖紙編號：
二、承包價格：（251.00）元/m2。
三、施工要求：乙方施工必須按照圖紙設計及施工規範要求進行，凡檢查不符合要求的部分應立即返工。
四、材料供應（甲方）
五、工期：130天。
六、付款方式：基礎做到±0.000，甲方付給乙方一萬元，一層現澆頂打完付所完成工程量的90%，二層澆頂打完付所完成工程量的90%，內粉完付整個工程款的95%，內粉完工20個自然日之內一次性付清所有餘款。
七、安全事故由甲乙雙方共同負責。
八、施工期間鐵釘、鐵絲、扎絲、焊藥、焊條、墨、工程線、水費、電費由方負責，甲方負責基礎回填，保證不影響施工。
九、乙方不負責工程的水、暖、電安裝工程及門窗、欄杆等安裝和上下水地溝的挖土和填實。
十、甲方負責三通一平，施工所需材料運輸到施工現場。
十一、因天雨、停水、停電、自然災害所誤工期相應順延。甲方責任：因材料供應不足，影響正常施工，工程款不按時到位，造成停工責任由甲方負責。乙方責任：施工過程中，如甲方驗收時，有不合格或不按規範施工的，乙方組織人員整改，驗收合格，進行下道工序施工。
十二、甲方負責安排乙方的住宿，生活用水、用電費由甲方負責。
十三、建築面積：以所完成的工程量計算建築面積，樓梯面積：按其水平投影面積計算建築面積×2倍計算。
十四、其它：如果甲方沒有辦理手續，或鄰家沒有協商造成停工，由甲方負責誤工費，每人200元/天。甲方負責澆磚、砼養護、看場、看設備。以上協議雙方各自遵守，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，本合同工程全款付完自行作廢。
甲方簽字： 乙方簽字：
xx年xx月xx日
